挖机做工程合同怎样写？

一、挖机做工程合同怎样写？

挖掘机施工合同范文

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，按照平等互利的原则，经双方充分协商，订立本合同。

第一条.工程地点及工作内容：

1、 工作地点：范县杨集乡。

2、 工作内容：围堤修筑、格堤修筑、修坡和堤坡清基等土方工程。按实际工作量计价结算。

第二条.工程质量：按甲方要求施工，保证工程质量。

第三条. 双方的义务和责任。

(一)甲方的义务和责任。

1、 负责技术交底，指挥乙方施工，监督工程质量;

2、 丈量工程量，计量和支付工程款;

3、 积极要求项目经理部协调处理地方关系。

(二)乙方的义务和责任。

1100%;

2、乙方每台车配备两名熟练的操作手，持证上岗;

3、乙方人员听从甲方现场指挥人员的指挥，按施工要求施工;

4、乙方维修和保养好设备，不得误工;

5、负责机械施工人员的安全，一切事故有乙方负责;

6、负责设备的进退场费(包括设备运输费);

7、负责所属施工人员的食宿;

8、结算工程款时向甲方提供部分发票;

第四条.工程款的计量和支付。

1、260.00元计价。

2、 甲方以现金或转账的方式支付乙方工程价款。工程全部竣工后及时计价，计价

第五条. 因不可抗力原因和汛期造成停工双方均都不承担责任。

第六条.其它

1. 本协议一式四份，甲、乙双方各执二份。

2. 本协议未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

3. 本协议自签字之日起生效。

4. 本协议工程款结清后自行失效。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

二、建设工程施工合同怎样写

建设工程施工合同怎样写

建设工程施工合同是指承包方和建设单位签订的协议，规定了双方在建设工程施工过程中的权利和义务。合同的内容良好的起草是确保建设工程顺利进行的重要步骤。下面我们来看一下建设工程施工合同应该怎样写。

1. 合同基本信息

首先，合同文件的标题应明确注明为《建设工程施工合同》。在合同的首部，应列明以下基本信息：

• 合同签订地点：应写明具体的签订地点，以方便后续的审查和追溯。
• 合同签订日期：应写明具体的签订日期，以便于确定各项责任和义务的生效时间。
• 合同双方：应清楚标明承包方和建设单位的名称、住所地、法定代表人等基本信息。
• 合同背景：应简明扼要地介绍建设工程的背景和目的。

2. 工程标的和范围

这一部分应明确描述工程的具体标的和范围，以保证双方对工程的理解一致。应包括以下内容：

• 工程名称和地点：应写明具体工程的名称和施工地点。
• 工程规模和设计要求：应详细描述工程的规模和相关设计要求。
• 工程进度计划：应列明工程的进度计划，并注明里程碑节点和完成时间。
• 工程质量要求：应明确对工程质量的要求和验收标准。

3. 工程款项和支付条件

在这一部分，应清楚规定工程款项的支付方式和条件，以保证承包方的合法权益。以下是应明确的内容：

• 工程造价：应明确工程的总造价和分期款项。
• 款项支付条件：应详细描述款项支付的条件和期限。
• 质量保证金和履约保证金：应规定质量保证金和履约保证金的支付方式和金额。
• 索赔和违约责任：应明确双方在违约情况下的索赔和赔偿责任。

4. 双方权利和义务

这一部分应明确规定双方在合同履行过程中的权利和义务。以下内容需包括：

• 承包方的责任：应明确承包方在工程施工过程中的责任和义务。
• 建设单位的责任：应明确建设单位在工程施工过程中的责任和义务。
• 工程变更和索赔：应规定工程变更的程序和索赔的条件。
• 知识产权：应明确各方在工程设计和施工中知识产权的归属。

5. 合同变更和解除

这一部分应明确规定合同变更和解除的条件和程序。以下内容需包括：

• 合同变更：应规定合同变更的程序和条件。
• 合同解除：应规定合同解除的条件和程序。
• 违约责任：应明确违约一方应承担的法律责任。

6. 争议解决

最后，应明确规定合同争议解决的方式和途径，以保障双方的合法权益。以下内容需包括：

• 协商解决：应鼓励双方在争议发生时通过协商解决。
• 仲裁解决：应规定争议无法通过协商解决时的仲裁方式。
• 法院诉讼：应规定争议无法通过仲裁解决时的法院诉讼途径。

以上是关于建设工程施工合同怎样写的一些建议。在起草合同时，应充分考虑双方的合法权益并确保合同的有效性。如果需要，当事双方也可以寻求法律专业人士的意见和帮助，以确保合同的合规性和可执行性。

三、工程机械租赁合同范本怎样写？

　　工程机械设备租凭合同　　甲方（承租方）：　　乙方（出租方）：　　甲方租用乙方机械设备，经双方共同协商，达成如下协议：　　1、 在租赁期间甲方租凭的设备如果造成丢失或者毁坏，按原价的80%赔偿。　　2、机械设备名称、型号、数量： 装载机、发电机、塔式起重机、挖掘机、平板振捣器、氧气乙炔焊、塔式起重机、移动式柴油空压机、砂浆搅拌机、交流电焊机、钢筋切割机等，具体数量详见租赁清单　　3、租凭时间： 2011年00月00日——2011年00月0日　　4、施工地点：　　5、财务结算方式：　　（1）计费方式及单价： 见租凭设备表　　（2）甲方必须在规定的期限内付款，如逾期未付，乙方有权单方面终止合同的执行，所造成的一切损失由甲方负责，由此产生的设备停机费用由甲方照常支付给乙方。　　6、有关约定：　　（1） 乙 方负责提供设备操作者，操作者必须持证上岗，严格按照设备操作规程作业，并负责设备的日常维修保养工作。　　（2）设备租凭期间，设备操作者的食宿由 甲 方负责。　　（3）设备租凭期间，设备的燃油费、耗电费由 甲 方负责。　　7、甲方责任：　　（1）甲方必须为乙方设备的进场做好准备，提供必要的进场条件。　　（2）甲方必须有专人负责指导设备的施工产生，但不能违章指挥，若由甲方人员违规指挥造成的一切损失由甲方负责。　　（3）甲方应负责设备的安全工作，若由甲方保卫工作不到位造成设备及其零备件的丢失由甲方负责。　　8、乙方复杂：　　（1）乙方应保证进入施工现场的机械设备技术性能完好。　　（2）进入施工现场的乙方工作人员必须遵守甲方的有关规章制度。若由乙方提供设备操作者，操作者必须积极配合甲方有关负责人的指挥作业，并遵守甲方的工作时间和工作安排，但有权对有关违章指挥提出异议。　　（3）若乙方机械设备出现故障，乙方应积极组织人员进行抢修。若由此影响甲方施工三天以上的，经双方签认后，可免签当日台班费。　　9、未尽事宜，由双方协商解决。协商不成，诉诸法律解决。　　10、本合同经双手签字盖章后生效。本合同共四份，双方各执二份。　　甲方： 乙方：　　负责人： 负责人：　　经办人： 经办人：　　签订日期： 年 月

四、工程油漆清包施工合同范本

工程油漆清包施工合同范本

工程油漆清包施工合同是指在建筑工程中，承包商承担油漆施工的责任，并与业主签订的合同文件。通过合同约定双方的权利与义务，确保工程施工的顺利进行，是建筑工程中非常重要的一环。下面是一份工程油漆清包施工合同范本：

合同编号：[合同编号]

甲方：[甲方名称]

地址：[甲方地址]

乙方：[乙方名称]

地址：[乙方地址]

工程概况：

1. 工程名称：[工程名称]

2. 工程地点：[工程地点]

3. 工程范围：[工程范围]

4. 工程规模：[工程规模]

合同主要条款：

第一条 合同的目的

为了明确双方的权利义务，规范工程油漆施工过程，保证合同工程质量，甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规规定，达成如下协议。

第二条 工期

1. 工程施工期限为_____________。

2. 工期的计算：从乙方收到甲方施工通知书之日起算，至所有工序顺利完工验收合格之日止。

第三条 施工内容和标准

1. 乙方承担油漆施工的责任，根据甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。

2. 施工所使用的材料必须符合国家相关标准，并具有合法的质量检测报告。

3. 施工过程中必须遵守工程安全及环保规定，确保施工过程无事故发生。

第四条 付款方式

1. 乙方提交工程报价单后，甲方按照双方约定的付款方式进行付款。

2. 工程款项分期支付，具体支付时间和比例如下：

• 第一期：工程开工前支付合同总款的30%。
• 第二期：工程进展到一定阶段支付合同总款的50%。
• 第三期：工程完成并经甲方验收合格后支付合同总款的20%。

第五条 违约责任

1. 甲方违反合同约定，未按时支付款项的，应承担每日千分之一的逾期支付违约金。

2. 乙方违反合同约定，未按时完成工程的，应赔偿由此产生的一切损失及影响甲方工期的责任。

第六条 争议解决

双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交甲方所在地人民法院解决。

第七条 合同的生效与解除

1. 本合同经双方签字盖章后生效。

2. 出现以下情形之一时，本合同解除：

• 甲方未按时支付款项，逾期超过______天，经乙方书面催告后仍未支付。
• 乙方未按时完成工程，经甲方书面催告后仍未予以解决。

以上就是一份工程油漆清包施工合同范本，合同的条款是根据双方协商后制定的，具体的内容可根据实际情况进行调整。在签署合同之前，双方务必详细阅读并理解各条款，确保双方的合法权益。

五、承包私人学校工程欠款合同怎样写？

这个和普通的欠款合同是一样的，写清楚欠款的事由和金额，违约了怎么办等事项就行啦。

六、格式合同怎样写？

格式合同是一种预先拟定的合同，通常用于重复性的交易或服务。以下是一些编写格式合同的建议：

明确合同目的：在合同开头明确说明合同的目的和范围。

定义关键术语：如果合同中使用了特定术语或缩写，应在合同中定义它们。

详细说明义务和责任：明确指出各方的权利和义务，包括提供服务、付款方式、质量保证等。

包括违约条款：描述如果任何一方违约，应承担什么责任。

考虑争议解决方式：描述如果发生争议，应通过什么方式解决，例如仲裁、诉讼等。

保护保密信息：如果合同涉及保密信息，应包括保密条款。

使用清晰、简洁的语言：避免使用模糊或含糊的语言，尽量使合同易于阅读和理解。

审查和修改：在完成初稿后，应请法律专业人士审查合同，并进行必要的修改。

保留修改记录：如果合同经过多次修改，应保留修改记录，以便跟踪变化。

考虑格式合同的合法性：确保格式合同符合当地法律的规定，特别是有关消费者权益保护的规定。

以上是一些基本的建议，具体的格式合同应根据具体的交易或服务进行定制。以下是一个简单的格式合同示例：

格式合同

甲方：（全称）

乙方：（全称）

鉴于甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，达成以下协议：

合同标的：甲方向乙方提供（商品/服务），乙方向甲方支付相应的款项。

合同期限：自签订之日起至（期限）。

合同价格：甲方向乙方提供的商品/服务的价格为（金额），乙方应按照约定的方式向甲方支付款项。

质量保证：甲方保证所提供的商品/服务符合国家相关标准，并承担因质量问题引起的所有责任。

保密条款：甲乙双方应对本合同内容及涉及的商业信息保密，不得向第三方泄露。

违约责任：如甲乙双方中任何一方违反本合同条款，应承担相应的违约责任。

解决争议：本合同的签订、执行和解释以及与本合同有关的争议，应适用（国家名）法律。双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，任何一方可向（仲裁机构名）申请仲裁或向（法院名）提起诉讼。

其他：本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

签署生效：本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字（盖章）之日起生效。

甲方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：

日期：

以上仅为一个简单的格式合同示例，具体内容应根据实际情况进行修改和完善。

七、合同证明怎样写？

合同证明一般是由甲方提供给乙方的，用于证明双方签订了某份合同，并对合同内容进行确认。以下是合同证明的写作格式和内容要点：

1. 标题：应注明“合同证明”字样，以突出文档类型。

2. 正文：正文部分主要包括以下内容：

- 合同基本信息：需在正文开头注明合同名称、编号、签订日期、参与方等基本信息。

- 签字确认：甲方代表或授权人员需在合同证明文末处签字并加盖公章，表示已全面了解合同内容，并对合同条款进行确认。

- 附件清单：如果合同有附件，则需在合同证明中列举清单并注明数量及名称。

3. 结尾：结尾部分需要注明文档的备份份数及日期，并由甲方盖上公章。

下面是一个合同证明的范例：

合同证明

合同名称：XXX服务合同

合同编号：XXXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方：XXX公司

乙方：XXX客户

根据《XXX服务合同》约定，甲方已经向乙方提供了相关服务，并获得了乙方的认可和支付。现特此证明，该合同的所有条款和附件内容均已得到甲方代表的认真审阅和确认，并已按要求履行了相应义务。

附件清单：

1. XXX服务协议书 2份

2. XXX服务操作手册 1份

3. XXX服务质量保证书 1份

特此证明，本合同共计1份、备份1份。

甲方（盖章/签字）：_______________

日期：XXXX年XX月XX日

八、怎样写租房合同？

编写租房合同是确保租客和房东权益的重要步骤。以下是编写租房合同时应考虑的一些主要事项：

1. 包括参与方信息：确保在合同开头包括租客和房东的全名、地址和联系方式。

2. 指定租赁物：明确指定租赁物的详细地址和具体描述，包括房屋、公寓、房间或单位号码等。

3. 租期：指定租赁的起始日期和终止日期。也可以考虑包含续租选项或租期延长的条款。

4. 租金和支付方式：明确指定租金金额、支付方式（例如每月、每季度或每年支付），以及支付日期。

5. 押金和损坏赔偿：说明需支付的押金金额，以及在租期结束时如何退还押金。还要明确损坏赔偿的责任和金额。

6. 房屋维护和修理责任：清楚阐述租客和房东对房屋维护和修理的责任。这包括谁负责维修费用、谁负责常规维护和修理等。

7. 违约和提前终止：列出违约和提前终止合同的条件，包括罚款金额或其他违约条款。

8. 使用规定和限制：明确列出对房屋的使用规定，如禁止吸烟、养宠物、组织派对等。还要考虑对共享设施（如停车位、共享空间等）的规定和限制。

9. 公用事业费用和其他费用：说明租客需要支付的公用事业费用（如水、电、煤气等），以及其他可能的费用，如网络、电视等。

10. 争议解决：确定争议解决的方式，例如通过合同纠纷解决机构或仲裁等。

11. 其他特殊约定：根据情况，可以包含其他特殊约定，如家具、设备的维护责任、室友规定等。

请注意，在编写租房合同之前，建议咨询专业的房地产律师或法律顾问，以确保合同符合当地法律法规和标准，并保护双方的权益。

九、原合同终止怎样写进新合同？

原合同终止在新合同的最后备注写上

十、怎样写劳务合同？

劳务合同书

甲方 名 称：

地 址：

联系电话：

乙方 姓 名：

身份证号：

住 址：

联系电话：

紧急联系人：

紧急联系电话：

根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

第一条 本协议期限为 个月，自 年 月 日生效，至 年 月 日终止。

第二条 乙方根据甲方的要求提供相应的劳务，具体包括但不限于以下内容：

第三条 乙方提供劳务的方式为：按照甲方的要求进行。

第四条 乙方认为，根据乙方目前的健康状况，能依据本协议第二条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方提供劳务，乙方也愿意承担所约定劳务。

第五条 乙方负有保守甲方商业秘密的义务，乙方负有保护义务的商业秘密包括客户信息、公司财务信息、业务信息及乙方在为甲方提供劳务过程中所获知的一切甲方认为应当保密的信息。

第六条 乙方依法缴纳个人所得税，甲方依法代为扣缴。

第七条 发生下列情形之一，本协议终止：

1.本协议期满的;

2.双方就解除本协议协商一致的;

3.甲方提出解除或终止的；

第八条 本协议履行期间，甲方有权单方解除本协议；甲方若单方面解除本协议，需提前一周通知乙方。

第九条 本协议终止、解除后，乙方应在一周内将有关工作向甲方移交完毕，并附书面说明，如给甲方造成损失、应予赔偿，并同意甲方从乙方劳务报酬中直接扣除。

第十条 甲乙双方约定，乙方在为甲方提供劳务过程中发生的一切意外均由乙方自行承担责任。

第十一条 乙方同意在提供劳务期间若发生疾病，医疗费用自理，医疗期内甲方不支付劳务费。

第十二条 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不了的向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 乙方确认：本合同载明的通讯地址为相关文件、文书的送达地址，在甲方有关文书无法直接送达给乙方的情形下（包括且不限于乙方下落不明或拒收），甲方以EMS或挂号信邮寄至该地址的，视为已送达。通讯地址发生变化的，乙方应书面告知甲方，否则对上述地址的送达视为已经送达。

第十四条 本协议一式两份，自双方签字盖章之日起生效。甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

签订日期： 年 月 日